中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
依米康(300249)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
    应收款项融资 5831650.06 31692324.24 -81.60% 主要系银行承兑汇票支付采购款转让所致
    其他应收款 108390409.92 68070926.09 59.23%
    主要系本期支付总包项目履约保证金、转让桑瑞思应收股权款增加所致
    一年内到期的非流动资产 - 2582259.46 -100.00% 主要系上期一年内到期的长期应收款重分类所致
    其他流动资产 27879757.81 19165833.86 45.47%主要系公司待抵扣进项税和增值税留抵税额增加所致
    无形资产 352748316.76 219884961.68 60.42% 主要系公司执行项目取得特许经营权所致
    短期借款 237700000.00 445796433.91 -46.68% 主要系公司在银行短期借款减少所致
    应付票据 119118690.58 64237782.81 85.43% 主要系本期支付采购款未到期票据增加所致
    预收款项 - 202114111.72 -100.00% 主要系适用新收入准则,重分类至合同负债所致合同负债 253280769.04 - -
    主要系收到工程项目预付款,且本报告期适用新收入准则,预收账款重分类至合同负债所致其他应付款 175763585.35 77074338.75 128.04%
    主要系公司转让桑瑞思,应付桑瑞思往来款项增加所致
    其他流动负债 33751201.94 62879814.76 -46.32% 主要系待转销项税减少所致
    长期借款 283230000.00 67450000.00 319.91% 主要系公司在银行长期借款增加所致
    长期应付款 80663715.28 124765890.49 -35.35% 主要系长期应付款按期偿还,期末余额减少所致利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
    营业成本 770283573.29 534583722.87 44.09% 主要系本期收入规模增加所致
    其他收益 10415920.11 5164935.96 101.67% 主要系本期收到的政府补助增加所致
    投资收益 5840812.37 21079512.60 -72.29%
    主要系本期公司转让桑瑞思股权取得收益,上期为转让上海虹港数据信息有限公司股权取得收益
    公允价值变动 -87970.83 -23775.90 -270.00% 主要系交易性金融资产公允价值变动
    信用减值损失 -38824487.26 17105102.08 -326.98% 主要系按坏账政策计提信用减值损失增加所致
    营业外收入 859243.47 200503.98 328.54% 主要系债务重组利得及其他增加所致
    营业外支出 554085.44 859799.39 -35.56% 本期主要系固定资产报废、上期主要系捐赠支出所得税费用 3521089.92 5454385.12 -35.44% 主要系应纳税所得额减少所致
    归属于母公司所有者的净利润 -65032931.89 24244954.02 -368.23%主要系本期信用减值损失增加及主营业务毛利下降所致
    少数股东损益 -2221866.05 -67651.84 -3184.27% 主要系本报告期控股子公司未盈利所致
    基本每股收益 -0.1487 0.0554 -368.23% 主要为归属于母公司所有者的净利润减少所致
    现金流项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
    销售商品、提供劳务收到的现金
    947565843.21 715723068.20 32.39% 主要系收入增加,项目回款增加所致
    收到的税费返还 2753452.67 1987271.15 38.55% 主要系收到的增值税返还增加所致
    经营活动产生的现金流量净额 29406879.96 -70275324.82 141.85%
    主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加2.32亿所致
    收回投资收到的现金 15000000.00 -100.00%主要系上期转让上海虹港数据信息有限公司股权,收到股权转让款所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    2004100.00 15000.00 13260.67% 主要系本期处置闲置固定资产所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    18018428.58 0 - 主要系本期处置桑瑞思,收回部分股权款所致
    投资活动现金流入小计 20022528.58 15015000.00 33.35% 主要系本期处置桑瑞思,收回部分股权款所致投资支付的现金 9000000.00 -100.00%主要系上期支付收购深圳龙控少数股东股权款所致收到其他与筹资活动有关的现金
    - 37587770.08 -100.00% 主要系上年同期受限货币资金减少所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    19356786.31 38133280.30 -49.24%主要系本期支付借款利息减少以及上年同期支付分红款所致支付其他与筹资活动有关的现金
    109781534.61 84396079.87 30.08%主要系偿还融资租赁借款以及支付票据保证金增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额 27625245.17 45761895.29 -39.63% 主要系偿还债务及融资租赁借款增加所致
    现金及现金等价物净增加额 -52134939.06 -131071880.00 60.22% 主要系经营活动产生的现金净额增加所致
    期初现金及现金等价物余额 126549396.23 240053101.24 -47.28% 主要系报告期内期初余额较上年同期减少所致
    期末现金及现金等价物余额 74414457.17 108981221.24 -31.72% 主要系报告期内期初余额较上年同期减少所致本报告期,公司实现营业总收入93101.00万元;实现归属于上市公司股东的净利润-6503.29万元;实现扣除非经常性损益后的净利润 -7943.73 万元。
    其中,信息数据领域实现营收73651.42万元,同比增长38.14%;环保治理领域实现营收
    14778.41万元,同比下降11.74%;此外,因公司在报告期内实施了医疗健康领域实施主体四
    川桑瑞思环境技术工程有限公司(以下简称“桑瑞思”)的剥离,以审计、评估基准日2020年4
    月30日为截止日,基准日后桑瑞思的财务数据不再纳入公司合并报表范围。
    报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑8763.81万元,净利润下滑的主要原因为信用减值损失增加以及本期毛利率下滑。本期信用减值损失3882.45万元,主要是腾龙数据(北京)科技发展有限公司应收账款本报告期计提坏账准备2860.81万元。毛利率下滑较大主要原因是信息数据领域内部收入结构发生变动,不同业务的毛利率变动综合影响所致。一、内部收入结构变动:信息数据领域主要包含系统集成业务和精密空调业务,系统集成业务毛利率低于精密空调业务。系统集成业务2020年1-9月收入较上年同期
    增长32175.13万元,增幅186.05%,收入占信息领域业务收入比为67.59%,上年同期占比为
    32.64%。精密空调业务2020年1-9月收入较上年同期下滑10244.03万元,降幅35.95%,收入占
    信息领域业务收入比重为24.94%,上年同期占比为53.78%。精密空调业务收入下降的原因主
    要系一季度受疫情影响导致精密空调业务发货量较去年同期下降41%,且疫情恢复后,订单
    生产交付需要一定周期,报告期末已发货但未达到收入确认条件的订单达到1.09亿元,综合因素导致收入同比下降。二、业务毛利率下降:2020年1-9月精密空调业务收入结构发生变动,公司加强战略客户和大客户的拓展、深耕,导致本报告期精密空调业务毛利率下降至22.97%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、转让全资子公司桑瑞思股权暨关联交易进展情况
    为进一步整合和优化公司现有的业务结构,集中资源发展信息数据领域业务,公司于
    2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议、于 2020年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将医疗健康领域业务的实施主体桑
    瑞思 100%股权转让给孙屹峥先生及孙好好女士。本次交易完成后,公司将不再持有桑瑞思股权,桑瑞思不再为公司子公司。
    截至本公告披露日,桑瑞思已完成股权转让相关的工商变更登记备案手续,并取得由四川省市场监督管理局核发的《营业执照》,公司不再持有桑瑞思股权。
    2、公司控股股东、实际控制人股权质押、解质及展期情况
    (1)孙屹峥先生股权质押、解质及展期情况
    1)2017 年 5 月 23 日,孙屹峥先生将其持有的 18750000 股股份作为标的证券,质押
    给中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)办理股票质押式回购交易,购回交易
    日为:2018 年 5 月 23 日。孙屹峥先生后续对此笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展期手续。2020年7月7日,孙屹峥先生就上述股票质押式回购交易办理了解除质押手续,具体内容详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2020-052)。
    2)2019年4月24日,孙屹峥先生将其持有的19200000股股份作为标的证券质押给中信建
    投办理股票质押式回购交易,购回交易日为2020年4月23日。2020年10月16日,孙屹峥先生就本次股票质押式回购交易办理了展期手续,为降低展期风险,补充质押了7720000股股份。
    此笔股票质押式回购交易共计质押 26920000 股股份,购回交易日为:2021 年 4 月 23 日。
    具体内容详见公司于2020年10月20日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2020-067)。
    3)2019年5月16日,孙屹峥先生将其持有的7000000股股份作为标的证券质押给中国建
    设银行股份有限公司成都第一支行(以下简称“建行成都第一支行”),为公司贷款融资提供1年期的质押担保。2020年5月,公司向建行成都第一支行申请续贷,续贷金额不变,贷款期限
    2年,并继续由孙屹峥先生提供担保,质押股份数量不变,并于2020年6月1日办理了解质及重新质押的手续。具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2020-039)。
    综上,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生持有公司股份65615209股,占公司总股本的15.00%,其所持有公司股份累计被质押33920000股,占其持有公司股份
    总数的51.70%,占公司总股本的7.75%。
    (2)张菀女士股权质押、解质及展期情况
    1)2017 年 5 月 23 日,张菀女士将其持有的 14100000 股股份作为标的证券,质押给
    中信建投办理股票质押式回购交易,购回交易日为:2018 年 5 月 23 日。张菀女士后续对此笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展期手续。2020年8月19日,张菀女士就上述股票质押式回购交易办理了解除质押手续,具体内容详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2020-059)。
    2)2018年11月19日,张菀女士将其持有的18600000股股份作为标的证券质押给华夏银
    行股份有限公司成都蜀汉支行,为桑瑞思贷款融资提供质押担保。2020年6月,公司已召开董事会、股东大会审议通过转让桑瑞思股权及继续为桑瑞思融资提供担保并接受其担保暨形成关联担保的相关议案,桑瑞思向华夏银行申请的贷款合计7000万元,分别将于2020年11月12
    日、12月17日、2021年4月17日到期,到期可办理解质手续。具体内容详见公司于2018年11月23日、2020年6月6日、6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2018-105、2020-040、
    2020-041、2020-043、2020-049)。
    3)2019年5月15日,张菀女士将其持有的7000000股股份作为标的证券质押给建行成都
    第一支行,为公司贷款融资提供1年期的质押担保。2020年5月,公司向建行成都第一支行申请续贷,续贷金额不变,贷款期限2年,并继续由张菀女士提供担保,质押股份数量不变,并
    于2020年6月1日办理了解质及重新质押的手续。具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资
    讯网披露的公告(公告编号:2020-039)。
    2020年6月,公司继续向建行成都第一支行申请贷款,贷款期限2年,张菀女士提供股份质押担保,质押股数3000000股,并于2020年6月30日办理了质押的手续。具体内容详见公司
    于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2020-050)。
    4)2019年6月14日,张菀女士将其持有的8150000股股份作为标的证券质押给交通银行
    股份有限公司成都高新区支行(以下简称“交行成都高新支行”),为公司贷款融资提供1年期的质押担保。2020年6月,公司向交行成都高新支行申请续贷,贷款期限1年,并继续由张菀女士提供担保,因续贷金额变更,提供质押担保的质押股份数由8150000股变更为5550000股,并分别于2020年6月29日、30日办理了解质及新质押的手续。具体内容详见公司于2020
    年7月2日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2020-050)。
    综上,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人张菀女士持有公司股份75404500股,占公司总股本的17.24%,其所持有公司股份累计被质押34150000股,占其持有公司股份
    总数的45.29%,占公司总股本的7.81%。
    综上所述,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士合计持有公司股份166174273股,占公司总股本的37.99%,其所持有公司股份合计被质押68070000股,占其持有公司股份总数的40.96%,占公司总股本
    的15.56%。
    3、大股东、高管股份减持计划实施进展情况
    (1)控股股东孙屹峥先生减持计划实施情况
    2020年4月27日,公司控股股东孙屹峥先生向公司提出股份减持计划,公司于2020年4月
    28日披露了《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-013)。
    自2020年5月15日至7月9日期间,孙屹峥先生累计减持12880291股公司股份,占公司当
    前总股本的2.94%,截止2020年7月9日,孙屹峥先生本次股份减持计划已实施完毕。孙屹峥先生严格按照有关法律法规的规定实施减持,并按规定履行了减持进展情况等有关公告的披露义务。本次减持后,孙屹峥先生持有公司股份65615209股,占公司当前总股本比例为15.00%,为公司第二大股东,孙屹峥先生之妻张菀女士为第一大股东,孙屹峥、张菀夫妇仍为公司控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于2020年5月19日、5月26日、6月4日、7月4日、7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2020-029、2020-031、2020-038、2020-051、
    2020-054)。
    (2)持股5%以上股东上海亨升减持计划实施情况
    2020年3月27日,公司持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司(以下简称“上海亨升”)向公司提出股份减持计划,公司于2020年3月28日披露了《关于股东上海亨升减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-008)。
    自2020年7月8日至7月16日期间,上海亨升累计减持4300000股公司股份,占公司当前总
    股本的0.98%,截止2020年7月16日,上海亨升本次股份减持计划已实施完毕。上海亨升严格
    按照有关法律法规的规定实施减持,并按规定履行了减持进展情况、简式权益变动等有关公告的披露义务。本次减持后,上海亨升持有公司21212500股,占公司当前总股本比例为4.85%,不再为持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见公司于2020年6月23日、7月10日、7月17日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2020-046、2020-053、 2020-055 )。
    (3)部分高管减持计划实施情况
    2020年3月27日,公司高管黄建军、王倩分别向公司提出股份减持计划,公司于2020年3
    月28日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-009)。
    2020年10月20日,黄建军先生、王倩先生本次股份减持计划时间区间已届满。黄建军先
    生未实施减持,在减持计划时间区间内减持数量为零。王倩先生在2020年9月23日-9月29日期间累计减持75000股,占公司股份总额的0.0171%,本次减持后,王倩先生持有公司1560000股,占公司当前总股本比例为0.3566%。具体内容详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施进展公告》(公告编号:2020-068)。
    4、尚未结案的诉讼进展
    本报告期,公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)规定的重大诉讼、仲裁事项。现将以前年度披露的未结诉讼及本报告期新增的诉讼情况披露如下:
    (1)以前年度披露的未结诉讼进展
    1)累计诉讼进展情况2019年1月17日,公司在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2019-003)。截至目前,尚未结案(含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等)的
    诉讼5宗,金额合计1493.31万元,不存在形成预计负债的情况。具体情况如下:
    序号
    案号 起诉方 被起诉方 事由涉案金
    额(万元)是否形成预计负债截至本公告披露日最新进展
    1
    (2018)
    京 0105民
    初 59947号依米康北京中交网通信息科技有限公司与项目投标及实施有关的咨询服务合同纠纷
    50.00 否
    因被执行人暂无可供执行的财产,北京市平谷区人民法院已经作出(2019)执 542 号执行裁定书,裁定终结本次执行。
    2
    (2018)
    鲁 0306民
    初 649 号智能工程北京德生尚誉健康科技产业
    集 团 有 限 公
    司 、淄博德生医院管理有限公司与投标保证金逾期未退还有关的建设工程合同纠纷
    430.08 否
    2019 年 8 月法院作出判决,我方胜诉,判
    决被告退还保证金100万,支付设计费152.4
    万。9 月 4 日向法院申请强制执行,因被执
    行人名下无可执行的财产,12 月 18 日终止本次执行,2020 年 5 月 25 日收到法院驳回追加其他股东为被执行人的裁定,6 月 8 日完成执行异议网上立案,于 7 月 15 日开庭完毕,待判决。
    3
    (2018)
    桂 0105民
    初 3697号智能工程南宁海王健康生物科技有限公司与工程完工结算有关的建筑工程施工合同纠纷
    280.45 否
    一审判决 2019 年 12 月 23 日作出,我方胜诉,被告应支付工程款 1650260.97 元及违
    约金 754287.10 元。南宁海王 2020 年 1 月
    15 日提起上诉,法院 6 月 18 日已受理,6
    月 22 日我司收到二审法院应诉通知,二审
    电话通知不开庭,10 月 22 日二审再次开庭,待判决。
    4
    (2018)
    吉 0221民
    初 757 号智能工程吉林海王健康生物科技有限公司与工程完工结算有关的建设工程施工合同纠纷
    404.78 否
    法院于 2019 年 12 月 28 日作出判决,判决被告支付工程款保修金 789689.87 元,保修
    金 206384.90 元等,我方需要先提交钥匙、密码、检测报告。我方准备提起上诉,请求
    二审法院改判支持我方诉请,驳回被告反诉诉请。受疫情影响,二审延期。于 8 月 4 日收到二审法院传票,于 8 月 12 日开庭审理,等待判决。
    5
    (2018)
    云 0402民
    初 3969号
    智能工程 姚东因住房建设项目装饰装修工程形成的民间借贷纠纷
    328.00 否
    法院于 2018 年 11 月 14 日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,被告自愿偿还我方欠款 328 万元,我方申请法院强制执行,因对方无可执行的财产,已终止本次执行。等待姚东起诉其债务人收回应收账款。
    2)各定期报告已披露的其他诉讼进展情况截至本报告披露日,已披露的尚未结案的公司及子公司所涉及的诉讼/仲裁18宗(不含桑瑞思),金额合计7911.80万元,主要涉及合同纠纷。其中,公司及子公司作为原告的诉讼7宗,合计金额5892.35万元;公司及子公司作为被告的诉讼11宗,金额合计2019.45万元。具体情况如下:
    序号
    案号 起诉方 被起诉方 事由涉案金额(万元)是否形成预计负债截至本公告披露日最新进展
    一、公司及子公司作为“原告”
    1
    (2020)川
    0191 民初
    4853 号
    依米康 闻之航股权转让纠纷
    764.72 否
    法院于 2020 年 6 月 28 日受理,等待开庭通知。
    2
    (2019)沪
    0117 民初
    1713 号智能工程上海斐讯数据通信技术有限公司建设工程施工合同纠纷
    2825.34 否
    法院 2019 年 2 月 1 日受理,3 月 15 日开庭
    审理,5 月 23 日二次开庭,2020 年 8 月 17日第三次开庭完毕,10 月 26 日开庭判决,我司胜诉,判决被告支付原告工程余款和相应逾期利息。确认原告就原合同项下工程资产折价或拍卖的价款优先受偿。
    3
    (2019)苏
    0381 民初
    10931 号智能工程
    徐 州 嘉 安
    健 康 产 业
    有限公司、江 苏 北 松
    健 康 产 业有限公司建筑工程施工合同纠纷
    555.72 否
    法院于 2020 年 1 月 6 日对我司财产保全申
    请作出裁定,对方名下一块宗地被查封,宗
    地号:2017-23 号。2020 年 4 月 23 日、5 月
    21 日(电话通知)开庭两次,6 月 11 日法
    院作出判决,一审我司胜诉,判决被告自判
    决生效10日内支付我司 3403879.36元工程款及利息。判决暂未生效。7 月 7 日双方均提起上诉,待二审确定开庭日期。
    4
    (2020)湘
    0104 民初
    113 号智能工程郑州市景安网络科技股份有限公司建筑工程施工合同纠纷
    348.05 否
    法院于 2020 年 1 月 3 日受理,于 1 月 14 日对我司财产保全申请作出裁定,对方名下房
    产:(2018)郑州市不动产权第 0322313 号被查封,冻结银行存款 4980.18 元。一审开庭尚未通知。2020年 6月 3日一审开庭一次,现场勘验一次,9 月 7 日收到一审判决,我司胜诉,对方不服已提请上诉,待二审开庭。
    5
    (2019)浙
    0105 民初
    5044 号江苏亿金杭州双良中荷环保有限公司买卖合同纠纷
    353.60 否因管辖权异议重新在拱墅区人民法院递交
    诉状,2019 年 7 月 23 日开庭审理,2020 年
    3 月 20 日申请了诉前保全,5 月 11 日法院
    作出判决:1.被告于判决十日内支付江苏亿
    金 43.4 万元及同期利息;2.驳回江苏亿金其
    他请求;3.案件受理费减半授权,江苏亿金
    承担 20128 元,双良承担 2816 元。江苏亿
    金已于 2020 年 6 月 15 日提起上诉。
    6
    (2019)闽
    0602 民初
    5388 号江苏亿金
    福建三宝钢铁有限公司买卖合同纠纷
    574.92 否
    法院于 2019 年 5 月 30 日受理,已进行第一次开庭,第二次开庭,等待判决。
    7
    (2020)苏
    0281 民初
    6157 号江苏亿金德州群峰机械制造有限公司买卖合同纠纷
    470.00 否
    2020 年 6 月 29 日缴纳诉讼费,法院 7 月 19日短信通知于 7 月 22 日第一次开庭,8 月 5
    日第二次开庭,9 月 10 日第三次开庭,等待判决。
    小计 5892.35
    二、公司及子公司作为“被告”
    1
    (2020)川
    0191 民初
    4022 号上海鱼剑建筑工程有限公司依米康承揽合同纠纷
    80.70 否
    法院于 2020 年 6 月 9 日下发传票,原定于 7月 6 日开庭。我方提出管辖权异议被驳回,
    一审已于 8 月 24 日开庭。
    2
    (2019)沪
    0117 民初
    8484 号
    常州华一防静电活动地板有限公司智能工程买卖合同纠纷
    273.92 否
    2019年 12月 16日法院作出判决,我方败诉,已提起上诉,二审调解结案,210 万本金分
    5 次等额偿还。我司于 7 月 6 日已收到调解书,已按期支付调解款,正常履行中。
    3
    (2019)云
    0114 民初
    100 号广州力辉恒宇展览有限公司智能工程买卖合同纠纷
    221.42 否
    2019 年 11 月 15 日收到一审判决书,我方胜诉,按照合同约定我方支付进度款 78928.12元及利息,驳回力辉其他诉求。力辉不服上诉,公司于 2020 年 1 月 8 日已收到上诉状,
    6 月 29 日二审开庭完毕,需补充证据,7 月
    16 日再次开庭完毕,待二审判决。
    4
    (2019)陕
    0113 初字
    第 6601 号苏州裕弘源电气设备工程有限公司智能工程买卖合同纠纷
    332.64 否
    2019 年 9 月 24 日一审开庭,11 月 11 日二次开庭,已完成司法鉴定,2020 年 5 月 22
    日开庭一次,7 月 2 日收到一审判决,我司败诉,已提起上诉,二审开庭完毕,待判决。
    5
    (2019)陕
    0113 民初
    8952 号上海盟程建筑工程有限公司智能工程买卖合同纠纷
    40.60 否
    法院于 2019 年 7 月受理,一审于 2020 年 6
    月 23 日开庭,一审判决我司支付 356939.82
    元及违约金诉讼费。我司已提起上诉,待二审开庭。
    6
    (2019)陕
    0113 民初
    8981 号苏州拜尔德机电工程有限公司智能工程买卖合同纠纷
    245.74 否
    2019 年 11 月 8 日法院受理,原定于 12 月
    11 日开庭。我方提出管辖权异议被驳回,我
    方已提出反诉,2020 年 5 月 21 日我司一审败诉,已经提起上诉,8 月 28 日二审开庭,判决于 10 月 9 日作出,二审维持一审原判,待履行支付。
    7
    (2019)陕
    0113 民初
    13064 号深圳市力达唯机电设备工程有限公司智能工程买卖合同纠纷
    161.00 否
    2019 年 11 月 8 日法院受理,我方提出管辖
    权异议被驳回,我方已提出反诉,2020 年 5
    月 29 日我司一审败诉,已经提起上诉,8 月
    28 日二审开庭,10 月 14 日作出判决,二审
    维持一审原判,待履行支付。
    8
    (2020)陕
    0113 民初
    8167 号
    罗斗伟 智能工程服务合同纠纷
    19.71 否
    我方于 2020 年 5 月 6 日收到法院文书,我司提出管辖权异议,于 5 月 28 日收到法院裁定,管辖权异议被驳回。9 月 29 日收到一审判决,我司败诉,已提起上诉,待二审通知。
    9
    (2020)陕
    0113 民初
    123 号上海华层建筑材料销售中心智能工程买卖合同纠纷
    81.06 否
    2020 年 7 月 27 日收到一审判决书,一审我司败诉,但大幅度调整了违约金,我司已提起上诉,二审 10 月 27 日开庭,等待判决。
    10
    (2019)冀
    0223 民初
    553 号江苏元泰环保工程有限公司江苏亿金买卖合同纠纷
    162.79 否
    2019 年 9 月 29 日收到一审判决,我方败诉。
    江苏亿金已于 9 月 30 日提起上诉,由于疫情影响,延期审理。
    11
    (2019)云
    0902 民初
    1139 号曹刚临沧亿金再生能源科技有限公司
    合同纠纷 399.87 否
    因涉及合同诈骗,临沧亿金已报案,目前等待法院决定是否移送公安处理中。
    小计 2019.45
    总计 7911.80
    (2)本报告期新增的其他诉讼情况报告期内,除上述“(1)”已披露的诉讼外,公司及子公司所涉及的其他未结案诉讼情况如下:
    序号
    案号 起诉方 被起诉方 事由涉案金
    额(万元)是否形成预计负债截至本公告披露日最新进展
    一、公司及子公司作为“原告”
    1
    (2020)苏
    0492 民初
    1853 号江苏亿金常州迪森德恒新能源科技有买卖合同纠纷
    63.97 否 已起诉,等待开庭通知。
    限公司
    小计 63.97
    二、公司及子公司作为“被告”
    1
    (2020)川
    0105 民初
    9690 号
    四川精彩展示装饰工程有限公司依米康服务合同纠纷
    89.70 否
    2020 年 9 月 10 日收到起诉状文书,已提起管辖权异议,9 月 28 日管辖权异议裁定被支持,移送高新区法院过程中。
    2
    (2020)陕
    0113 民初
    11523 号上海源惠电气自动化工程股份有限公司智能工程买卖合同纠纷
    69.50 否
    2020 年 7 月 1 日收到法院诉讼文书,我司提出管辖权异议,于 8 月 17 日收到法院裁定,管辖权异议被驳回。管辖权异议已提起上诉。
    3 史和爽 智能工程劳务合同纠纷
    14.16 否
    2020 年 7 月 24 日收到起诉状,暂无
    案号,一审开庭日期未定,我司已经提起管辖权异议。
    4
    (2020)湘
    0104 民初
    8809 号郑州景安网络科技股份有限公司智能工程建设工程施工合同纠纷
    258.80 否
    2020 年 7 月 24 日法院发出传票,于 9
    月 16 日开庭审理,待确定鉴定。
    5
    四川盛世合创科技有限公司智能工程买卖合同纠纷
    111.60 否
    2020 年 9 月 21 日收到起诉书,暂定
    2020 年 11 月 5 日开庭。
    小计 543.76
    总计 607.73
    5、已披露的项目进展情况
    (1)马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目进展情况2020 年 8 月 5 日,公司披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的公告》(公告编号:2020-057)。公司全资子公司智能工程中标“马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”。
    2020 年 8 月 24 日,智能工程与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署了正式合同,合同金额合计 136605790.31 元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的进展公告》(公告编
    号:2020-060)。
    项目已于 10 月正式开工,截至本公告披露日,部分设备已安装完毕,二层标准模块机房已开始基础装修施工。项目正常履行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (2)320m2烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程进展情况2020年5月28日,公司披露了《关于控股子公司江苏亿金签署重大合同的公告》(公告编号:2020-033)。公司控股子公司江苏亿金与河北华西特种钢铁有限公司签署了《320m2烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》,合同金额为1.28亿元。
    截至本公告披露日,该项目已进入生产制作阶段,部分货物已发至现场开始安装。合同正常履行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (3)川西数据IDC机房及配套设施建设项目(一期)进展情况2020年5月23日,公司披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的公告》(公告编号:2020-030)。
    2020年6月,公司全资子公司智能工程与四川川西数据产业有限公司签署了正式合同,合同金额合计118612287.76元。具体内容详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的进展公告》(公告编号:2020-045)。
    截至本公告披露日,已收到预付款4574.34万元,累计施工进度约为总体工程量的60%。
    项目正常履行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (4)重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程进展情况
    公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年11月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项
    目长寿一期工程”项目合作的议案》,为深入开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作,同意公司以0元的价格受让重庆云晟数据科技有限公司(以下简称“云晟数据”)控股股东肖杨先生持有的云晟数据20%股权(对应出资额为3360万元人民币),同意由公司全资子公司智能工程承接云晟数据拟投资建设的重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程。云晟数据已于2019年12月2日取得了重庆市长寿区市场监督管理局核发的《营业执照》,公司持有云晟数据20%的股权,云晟数据为公司的参股子公司。具体内容详见公司于2019年11月5日、
    11月25日、刊登在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-089、2019-091、2019-095)。
    截至本公告披露日,项目设备安装工作已全部完成,进入单机调试阶段。项目正常履行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (5)中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展2019年2月11日,公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》(公告编号:2019-011)。
    2019年3月20日,公司全资子公司智能工程与广西远洋金象大数据有限公司签署了正式合同,合同金额合计353019620元。具体内容详见公司于2019年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标的进展公告》(公告编号:2019-031)。
    截至本报告披露日,项目一期已移交运维运行;二期已完成范围内施工内容,正在进行设备开机调试;三期装饰已开始实施。合同正常履行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (6)中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展2018年10月22日,公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的公告》(公告编号:2018-089),公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的中标签约单位,中标预估数量为招标总量的70%份额,具体分配数量以后续实际数量为准。
    公司于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密空调设备采购及供应框架合同》,阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单。截至本公告披露日,有关采购订单正常执行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (7)房山绿色云计算数据中心项目进展2018年6月8日,公司披露了《关于全资子公司智能工程签署云计算数据中心机电安装总包合同的公告》(公告编号:2018-049),公司全资子公司智能工程与北京德信致远科技有限公司签署了《北京德信致远科技有限公司 1#云计算中心等 7 项(房山绿色云计算数据中心)机电安装总承包工程合同》,本合同价款6.03亿元。
    该项目共4栋数据中心楼。截至本公告披露日,1号楼1-3层及2号楼已竣工验收;1号楼4层施工已全部完成,目前正在进行第三方测试;3号楼预计10月底进场施工。合同正常履行中,公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (8)曲家店镇生物质热电联产新建工程项目2017年7月4日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》,公司控股子公司江苏亿金的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”,本项目拟建成设计规模为 36MW,建成后预计每年发电2.64×108kWh(亿度),年供热面积 120 万平方米;年燃烧秸秆约 23.66 万吨,可替代标准煤8.46 万吨;
    项目投资总额预计为 29624 万元。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告(公告编号:2017-080、2017-081)。
    截至本公告披露日,公司积极组织资源推进该项目,目前由于资金原因,项目实施计划延期。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (9)临翔区生活垃圾资源化处理工程项目2017年3月31日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的议案》。同意公司控股公司江苏亿金在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”,注册资金拟为人民币
    5000万。
    2017年4月,江苏亿金与临沧市临翔区人民政府于签署了《临翔区生活垃圾资源化处理工程项目招商投资协议》,与临沧市临翔区住房和城乡建设局签署了《临翔区生活垃圾资源化处理特许经营项目特许经营协议》;2017年4月24日,项目公司完成了工商注册登记手续,并取得了《营业执照》 。具体内容详见 公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告(公告编号:2017-042)。
    截至本公告披露日,该项目土建已完成,原计划5月竣工投产因主要设备需重新设计制作,导致竣工延期,预计2020年四季度可竣工投产。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
    (10)腾龙亦庄数据云服务项目进展2017年3月14日,公司披露了《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》(公告编号:2017-010),公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据(北京)科技发展有限公司(以下简称“腾龙数据”)签署了《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》,合同总金额为5.80亿人民币,其中:第一期项目金额为2.7760亿,第二期项目金额为1.9440亿,第三期项目金额为1.0800亿(由于工程项目建设期间不可避免的存在变更的情况,实际金额以最终结算为准)。
    项目实际建设过程中,存在变更、延期等情况,未能完全按照协议约定开展。一期项目
    工程于2017年12月完工,二期项目工程于2018年9月完工,一、二期已结算47508.42万元,均已交付最终客户阿里巴巴使用。腾龙数据基于最终客户的订单需求以及北京地区相关政府部门的规划建设、电力、能评等批文取得情况,适时开展第三期建设。
    截止报告期末,腾龙亦庄数据云服务项目应收账款余额为13953.47万元,公司已计提
    4066.03万元坏账准备。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2020 年度经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动。由于重大应收账款回收及重大资产减值等存在不确定性,公司已积极采取措施跟进,目前无法准确预计 2020 年度净利润数据。
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

转至依米康(300249)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。